ADPEBIADPEBI

International Journal of Law Policy and GovernanceInternational Journal of Law Policy and Governance

The purpose of this research is to determine that during the implementation period of the construction work of the Sintang 3 x 7MW coal-fired power plant from start to finish, several disputes related to legal and contractual aspects have occurred between the Contractor and the Owner throughout the implementation of the Sintang 3 x 7 MW Project from 2011 to 2014. This research is conducted using a normative-empirical approach, which is an approach that combines elements from both methods. Specifically, normative legal research is a process of discovering legal rules, legal principles, or legal doctrines to address the legal issues at hand. Empirical legal research is legal research that uses data obtained directly from its source. Claim results, The contractor is entitled to their rights based on legal aspects and the work of contract for the extension of time, namely; (1) delay in the start of work and site allocation; (2) delay due to the approval of the turbine generator vendor; (3) delay due to justification for changing the foundation type; (4) delay in the approval of the pump equipment vendor; (5) delay due to extreme heavy rain occurring every day. Meanwhile, for claims related to additional work (variation order), there is only one claim, which is the change in foundation type from swallow pile foundation to bored pile foundation, resulting in changes in unit price and quantity of the foundation. Therefore, it can be concluded that construction work is a job that involves many risks from a technical aspect, namely design, execution, and maintenance, which ultimately has the potential to lead to claims from the Contractor to the Owner.

Based on the research and discussion, it was concluded that the contractor had six valid claims for time extensions due to delays caused by the owner, including delays in work commencement, vendor approvals, foundation type changes, and extreme rainfall.There was also one claim for additional work related to a foundation type change.Therefore, construction work inherently involves technical risks that can lead to contractor claims, which are regulated by the contract.It is crucial to adhere to construction service industry regulations, such as Law Number 2 of 2017, the Civil Code, and Presidential Regulations, to resolve disputes effectively and avoid costly litigation.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai klaim dalam proyek konstruksi. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang paling sering menyebabkan keterlambatan dalam proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia, dengan fokus pada aspek perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan. Penelitian ini dapat menggunakan metode kuantitatif dengan survei terhadap para pemangku kepentingan proyek, seperti pemilik proyek, kontraktor, konsultan, dan pemasok. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengembangkan model prediktif yang dapat memprediksi potensi klaim berdasarkan data historis proyek konstruksi, termasuk data mengenai jenis proyek, lokasi, anggaran, jadwal, dan kondisi lapangan. Model ini dapat membantu para pemangku kepentingan proyek untuk mengidentifikasi risiko potensial dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi yang ada di Indonesia, seperti arbitrase dan mediasi, serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap para praktisi hukum dan para pihak yang terlibat dalam sengketa konstruksi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik konstruksi di Indonesia, serta meningkatkan kinerja proyek konstruksi secara keseluruhan.

  1. Hybrid Rescheduling Optimization Model under Disruptions in Precast Production Considering Real-World... ascelibrary.org/doi/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001976Hybrid Rescheduling Optimization Model under Disruptions in Precast Production Considering Real World ascelibrary doi 10 1061 ASCE CO 1943 7862 0001976
  2. Identifying and Mitigating the Risks Created by Problematic Clauses in Construction Contracts | Journal... doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000225Identifying and Mitigating the Risks Created by Problematic Clauses in Construction Contracts Journal doi 10 1061 ASCE LA 1943 4170 0000225
Read online
File size226.71 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Legal Aspects of Extension of Time in PLN Transmission Construction Project in Central Sumatra 2026More at 2026

ADPEBIADPEBI Upaya mediasi memberikan solusi parsial tetapi juga mengungkapkan masalah sistemik dalam manajemen kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa. PenelitianUpaya mediasi memberikan solusi parsial tetapi juga mengungkapkan masalah sistemik dalam manajemen kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian

JURIS Revoking of Civil Servants Voting Rights Violates The Principles of Democracy and Human Rights in Indonesia 2026More at 2026

ADPEBIADPEBI Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pencabutan hak pilih ASN merupakan tindakan tidak demokratis yang merugikan kepentingan seluruh masyarakat karenaTemuan penelitian ini menunjukkan bahwa pencabutan hak pilih ASN merupakan tindakan tidak demokratis yang merugikan kepentingan seluruh masyarakat karena

JURIS The Influence of Price and Product Quality on the Purchase Decision of iPhone Brand Smartphones Among Students 2026More at 2026

ADPEBIADPEBI Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone merek iPhone di kalangan mahasiswaTujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone merek iPhone di kalangan mahasiswa

JURIS Implementation of Zoho for the Attendance System of Extracurricular Instructors at SDIT Insan Mandiri Kalisari 2025More at 2025

NURUL FIKRINURUL FIKRI Zoho Forms dan Zoho Sheets dipilih sebagai platform untuk melaksanakan presensi ini. Agar sistem dapat digunakan secara optimal, perlu dilakukan observasiZoho Forms dan Zoho Sheets dipilih sebagai platform untuk melaksanakan presensi ini. Agar sistem dapat digunakan secara optimal, perlu dilakukan observasi

JURIS Evaluasi Penggunaan Aplikasi Ninja Driver di Ninja Xpress Jasinga Bogor Menggunakan PIECES Framework 2025More at 2025

NURUL FIKRINURUL FIKRI 10), dan Service (3. 07), dengan seluruh aspek berada pada kategori setuju. Aplikasi mendukung efisiensi dan pelayanan, seperti pengurangan waktu pengiriman10), dan Service (3. 07), dengan seluruh aspek berada pada kategori setuju. Aplikasi mendukung efisiensi dan pelayanan, seperti pengurangan waktu pengiriman

JURIS Design of a Mobile Based Healthy Food Ordering Application Prototype Using the Design Sprint Method 2025More at 2025

NURUL FIKRINURUL FIKRI Penelitian ini melibatkan wawancara dan survei untuk memahami kebutuhan pengguna. Pengujian kegunaan dilakukan menggunakan System Usability Scale (SUS)Penelitian ini melibatkan wawancara dan survei untuk memahami kebutuhan pengguna. Pengujian kegunaan dilakukan menggunakan System Usability Scale (SUS)

JURIS Hybridization Implementation Of Electronic Land Information Service Policy 2025More at 2025

ADPEBIADPEBI Penelitian ini merupakan penelitian eksploratori kualitatif dengan observasi (vershtehen) yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis hibridisasiPenelitian ini merupakan penelitian eksploratori kualitatif dengan observasi (vershtehen) yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis hibridisasi

JURIS Claim for Costs Due to Rerouting of SUTT 150 kV New Garuda Sakti Perawang 2025More at 2025

ADPEBIADPEBI Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan desain dari menara kisi-kisi ke tiang baja pada proyek transmisi 150 kV New Garuda Sakti – Perawang dapatPenelitian ini menunjukkan bahwa perubahan desain dari menara kisi-kisi ke tiang baja pada proyek transmisi 150 kV New Garuda Sakti – Perawang dapat

Useful /

JURIS Cyber Crime Prespektif Teori Keadilan Barat dan Islam Study Kasus Prita Mulyasari 2026More at 2026

UIMUIM Tinjauan Posivitas pada kasus ini ialah bahwa pada dasarnya hukum positif telah mengamanatkan sesuatu perkara harus berujuk pada sumber hukum. RealitasTinjauan Posivitas pada kasus ini ialah bahwa pada dasarnya hukum positif telah mengamanatkan sesuatu perkara harus berujuk pada sumber hukum. Realitas

JURIS Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika 2026More at 2026

ADPEBIADPEBI Sehingga semua orang yang sakit harus segera diobati sampai pulih dan kembali seperti keadaan semula. Penerapan rehabilitasi untuk anak penyalahguna narkotikaSehingga semua orang yang sakit harus segera diobati sampai pulih dan kembali seperti keadaan semula. Penerapan rehabilitasi untuk anak penyalahguna narkotika

JURIS Evaluasi Pengujian Kinerja Menggunakan JMeter untuk Menunjang Stabilitas Aplikasi Layanan Perbankan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 2025More at 2025

NURUL FIKRINURUL FIKRI Hasil analisis menunjukkan bahwa NDS membutuhkan optimasi lebih lanjut pada middleware dan distribusi beban untuk meningkatkan performa dan stabilitasHasil analisis menunjukkan bahwa NDS membutuhkan optimasi lebih lanjut pada middleware dan distribusi beban untuk meningkatkan performa dan stabilitas

JURIS Improving Internet Network Efficiency Using Fortigate Firewall Case Study PT Jarvis Integrasi Solusi 2025More at 2025

NURUL FIKRINURUL FIKRI Fortigate berfungsi sebagai SD-WAN controller yang mengatur traffic dan mengelola beberapa jalur internet. Teknologi ini membagi beban traffic secara merataFortigate berfungsi sebagai SD-WAN controller yang mengatur traffic dan mengelola beberapa jalur internet. Teknologi ini membagi beban traffic secara merata

ads-block-test